工程承包合同协议书模板,工程承包协议书怎么写

张强律师 法律头条 2022-10-27 17:18:18

导读:工程承包合同协议书模板,工程承包协议书来源:法国搜索网一般情况下,发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人承包合同订立勘察、设计、施工

工程承包合同协议书模板,工程承包协议书

来源:法国搜索网

一般情况下,发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人承包合同订立勘察、设计、施工合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。那么工程承包协议书怎么写呢?接下来,找法网边肖来回答你的问题。

一、怎么写工程承包协议书

雇主:_ _ _ _ _ _ _ _ _

承包商:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程条例》承包合同及相关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条项目概况

1.项目名称_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

2.项目地点_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

3.项目计划批准单位及文号_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

4.项目范围和内容:项目总建筑面积为_ _ _ _ _平方米。(各单项工程详见工程清单)

第二条工程工期

1.本工程合同总工期为_ _ _天(日历天从开工日算起)。

2.本工程开工日期为_ _ _ _ _年,竣工日期为_ _ _ _ _年。

3.遇有下列情况,经现场监理工程师或发包人工程师代表签证后,工期相应顺延,顺延期限以书面形式确定。

第三条工程合同总价

1.本项目的合同总价为人民币元。

2.如发生下列情况,合同总价应作相应调整:

(1)经双方确认的合同总价的变更暂估价;

(2)合同期内因政策调整引起的材料差价、工资、费率及其他费用的变化;

(3)重大设计变更。

第四条材料和设备的供应

1.所有建筑材料、构件、设备等的供应方式。本项目所需的费用应根据附录1处理。_ _通过双方协商。

2、材料、设备供应范围的划分和检验:

(1)进口的特种材料、有色金属材料、部管材料和二、三类电机产品由发包人供应至现场或指定地点。如果货物在指定的交货地点以外交货,产生的超程运费和其他费用应由雇主承担。

(2)成套设备和专用设备应在投标、订货、供货和商检后交付给承包商。提前到货的设备由发包人保管在仓库中,安装时交付承包人保管,不得挪用、丢失或损坏。

第五条工程质量和检查验收

1.承包人必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的有关规范和规定进行施工,并接受现场监理工程师或发包人工程师代表的监督检查。

2.雇主雇用的现场监理工程师或工程师代表必须以书面形式通知承包商其姓名、身份和所承担的任务。

3.承包商确定的施工现场负责人、技术负责人、专业技术人员和管理人员必须以书面形式通知监理工程师或工程师代表其姓名、身份和分担的工作。

第六条施工设计变更

1.发包人交付的设计图纸、说明和相关技术资料是施工的有效依据,发包人和承包人不得擅自修改。

2.施工图的重大修改必须经原设计单位同意,并在修改前_ _天办理设计修改协议书。设计变更协议书经发包人签署后,承包人即可实施。经同意和修改的图纸份数与施工图纸相同,并作为合同的补充文件。

第七条双方负责的事项

1.雇主

(1)办理征地、青苗、树木补偿、墓地迁移、房屋拆迁、障碍物拆除(包括架空和隐蔽),提供隐蔽障碍物信息;

第八条工程价款的支付与结算

1.本合同签订后_ _天内,发包人支付不低于合同总价(或当年投资额)的_ _的预付款,计人民币_ _万元。

2.发包人收到承包人的月进度报告后,必须在__ _天内根据核实的进度支付进度款。当进度款达到合同总价的_ _%时,预付款(或进度款)将按比例逐步扣除。

第九条违约责任和赔偿的约定

1、承包商的责任

(1)工程质量不符合合同约定的,负责免费修理或返工。如果由于修理和返工而延迟交货,则按合同总价的%支付逾期违约金。

(2)工程交付时间不符合规定的,按合同总价的%支付逾期违约金。

第十条争议解决方式

本合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院提起诉讼。

第11条特殊条款和条件

特殊情况下,本合同条款如有未尽事宜,双方可根据具体情况和有关规定,在专用条款中约定。

第十二条补充规定

本合同未尽事宜,按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程条例承包合同执行。

发包人(盖章):承包人(盖章):鉴定(公证)

地址:地址:处理程序

法定代表人(签字):法定代表人(签字):公共认证机构(盖章)

授权代理人(签名):授权代理人(签名):

开户银行:开户银行:

账号:账号:

电话:电话:

挂断电话:

邮政编码:

签署日期:年、月、日

签署地点:_ _ _ _ _

年日

有效期至

年日

综上所述,我们可以知道,施工合同的内容包括工程范围、工期、中间工程的开竣工时间、质量保修范围和保修期限、双方的相互配合等。

总结:以上内容是对如何编写工程承包合同协议书模板,工程承包协议书的详细介绍。文章部分内容转载自网络,希望对你了解工科承包合同协议书有帮助和价值。

版权声明

本站搜集来源于网络,如侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。